VOB/B 2019 - Textausgabe/Text Edition: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B / German Construction Contract Procedures, Part B

Diese zweisprachige Ausgabe der aktuellen VOB/B erleichtert den Dialog bei der Auftragsvergabe. Das Interesse an den Inhalten der VOB ist auch im Ausland groß. In den meisten Ländern gibt es keine vergleichbare Verordnung, um Aufträge zu vergeben, solide Bauverträge abzuschließen und verlässliche bauvertragliche Abmachungen zu vereinbaren. 

• Sprache: Deutsch
• Herausgeber: Springer Vieweg
• Erscheinungsdatum: 8. Juli 2020
• ISBN: 9783658296247

Buchvorschau

Hrsg.

Springer Fachmedien Wiesbaden

VOB/B 2019 – Textausgabe/Text Edition

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B / German Construction Contract Procedures, Part B

3. Aufl. 2020

../images/324321_3_De_BookFrontmatter_Figa_HTML.png

Hrsg.

Springer Fachmedien Wiesbaden

Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, Deutschland

ISBN 978-3-658-29623-0e-ISBN 978-3-658-29624-7

https://doi.org/10.1007/978-3-658-29624-7

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://​dnb.​d-nb.​de abrufbar.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2014, 2016, 2020

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

Basisparagraphen​ (§§ 1–18) 3

§ 1 Art und Umfang der Leistung 3

§ 2 Vergütung 4

§ 3 Ausführungsunter​lagen 5

§ 4 Ausführung 6

§ 5 Ausführungsfrist​en 9

§ 6 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung 9

§ 7 Verteilung der Gefahr 10

§ 8 Kündigung durch den Auftraggeber 10

§ 9 Kündigung durch den Auftragnehmer 12

§ 10 Haftung der Vertragsparteien​ 12

§ 11 Vertragsstrafe 13

§ 12 Abnahme 14

§ 13 Mängelansprüche 14

§ 14 Abrechnung 16

§ 15 Stundenlohnarbei​ten 17

§ 16 Zahlung 18

§ 17 Sicherheitsleist​ung 20

§ 18 Streitigkeiten 21

General conditions of contract relating to the execution of construction work

Basic Articles (§§ 1–18) 25

§ 1 Nature and extent of work 25

§ 2 Remuneration 26

§ 3 Documentation 27

§ 4 Execution of work 28

§ 5 Completion deadlines 31

§ 6 Hindrance and interruption of work 31

§ 7 Distribution of risk 32

§ 8 Termination by client 33

§ 9 Termination by contractor 34

§ 10 Liabilities of contracting parties 34

§ 11 Penalties 35

§ 12 Acceptance 36

§ 13 Warranty claims 36

§ 14 Settlement of accounts 38

§ 15 Hourly wage work 39

§ 16 Payment 40

§ 17 Bond 42

§ 18 Disputes 43

Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

Springer Fachmedien Wiesbaden (Hrsg.)VOB/B 2019 - Textausgabe/Text Editionhttps://doi.org/10.1007/978-3-658-29624-7_1

Basisparagraphen (§§ 1–18)

Fassung 2016

Springer Fachmedien Wiesbaden¹  

(1)

Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, Deutschland

Springer Fachmedien Wiesbaden

Email: [e-mail]

§ 1 Art und Umfang der Leistung

(1)

Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Als Bestandteil des Vertrags gelten auch die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C).

(2)

Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander:

1.

die Leistungsbeschreibung,

2.

die Besonderen Vertragsbedingungen,

3.

etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen,

4.

etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen,

5.

die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen,

6.

die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.

(3)

Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten.

(4)

Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit auszuführen, außer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist. Andere Leistungen können dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung übertragen werden.

§ 2 Vergütung

(1)

Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören.

(2)

Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich ausgeführten Leistungen berechnet, wenn keine andere Berechnungsart (z. B. durch Pauschalsumme, nach Stundenlohnsätzen, nach Selbstkosten) vereinbart ist.

(3)

1.

Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, so gilt der vertragliche Einheitspreis.

2.

Für die über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren.

3.

Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung oder Teilleistung zu erhöhen, soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Positionen) oder in anderer Weise einen Ausgleich erhält.